2023-06-06 21:17發布
山東法院民法典適用典型案例59新冠疫情期間逾期交房不可抗力的認定——李某訴濟南某置業有限公司商品房預售合同糾紛案裁判要旨對于新冠疫情的爆發，以及政府采取相關防控政策中對部分企業的停工、停產要求，均是屬于不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況...
可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
我們都知道，買房時與開發商簽訂的《商品房買賣合同》中會約定交房時間，如若開發商超過該約定時間未能交房，則需按照合同約定的違約金向業主支付逾期違約金。 但是在某些情況下，即便開發商未按約定時間向業主交付，也...
裁判摘要：商品房買賣中，開發商的交房義務不僅僅局限于交鑰匙，還需出示相應的證明文件，并簽署房屋交接單等。合同中分別約定了逾期交房與逾期辦證的違約責任，但同時又約定開發商承擔了逾期交房的責任之后，逾期辦證的違約責任就不予承擔的，應認定該約定屬...
當事人因確診或疑似新冠肺炎而住院治療、居家隔離，或因疫情形勢、疫情防控等原因不能及時行使請求權的情形發生于訴訟時效期間最后六個月內的，可適用《中華人民共和國民法總則》第一百九十四條關于訴訟時效中止的規定。當事人確因疫情防控需要請求延期審理、...
開發商無正當理由延期交房的，購房人的選擇如下：一、購房人的合同解除權《合同法》第九十四條規定，當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行的，對方可以解除合同。最高人民法院《商品房買賣合同糾紛解釋》對合理期限進行了明確，該解釋規...
2020年，樓市的開局是魔幻的。受疫情影響，開發商的所有動作被迫按下了暫停鍵，隨之而來的是巨大的連鎖反應。據不完全統計，兩個月不到的時間，全國已經有90多家房企相繼破產。而去年一整年，全國破產的房企不過528家。對于開發商而言，疫情期間，線...
按照購房合同違約條款處理，額外要求，法院不會支持。 逾期交房違約金一般是按日計算的，開發商每逾期一日并產生一日的違約金，違約越久，違約金總數會越多。在訴訟時，開發商會援引《民法通則》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若...
逾期交房能先收房后追究責任嗎擔心開發商逾期交房，擔心一旦接收房屋后，就不能再追究開發商違約責任是沒有必要的。因為：第一、接收房屋與追究開發商逾期交房責任之間并無法定的先后順序，也沒有任何法律規定接收房屋后就不能再追究開發商違約責任；第二、在...
何謂格式條款，各國和地區的規定并不完全一樣。法國表述格式條款為標準合同與附合合同。日本將格式條款稱為普通條款。而德國對應的是一般條款或者一般交易條款。我國臺灣地區則稱為定型化契約或定式契約。我國《合同法》第三十九條第二款規定：格式條款是...
最多設置5個標簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.i8ybdn.cn/data/attach/logo/logo.png', '推薦 胡佳妮 的問題《1.19年購房交付時間為21年年底因為疫情交付延期順延問題，》','http://www.i8ybdn.cn/lawask-607842.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認gb2312'));){kind=link}
付費偷看金額在0.1-10元之間
相關知識
新冠疫情期間逾期交房不可抗力的認定
來源：其它 時間：2022-04-20 17:47山東法院民法典適用典型案例59新冠疫情期間逾期交房不可抗力的認定——李某訴濟南某置業有限公司商品房預售合同糾紛案裁判要旨對于新冠疫情的爆發，以及政府采取相關防控政策中對部分企業的停工、停產要求，均是屬于不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況...
疫情期間導致逾期交房法院 疫情導致房屋逾期交付
來源：精選知識 時間：2022-05-27 06:19可以。因疫情防控導致的房屋延期交付，屬于合同約定中的不可抗力情形，應當免責。 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第六條規定：當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認，承包人雖未取得工期順延...
房地產開發商延期交房,付違約金嗎？
來源：其它 時間：2021-08-29 10:58我們都知道，買房時與開發商簽訂的《商品房買賣合同》中會約定交房時間，如若開發商超過該約定時間未能交房，則需按照合同約定的違約金向業主支付逾期違約金。 但是在某些情況下，即便開發商未按約定時間向業主交付，也...
最高法院公報案例：買房人可以同時向開發商主張逾期交房和延期辦證的違約責任
來源：其它 時間：2022-04-05 11:26裁判摘要：商品房買賣中，開發商的交房義務不僅僅局限于交鑰匙，還需出示相應的證明文件，并簽署房屋交接單等。合同中分別約定了逾期交房與逾期辦證的違約責任，但同時又約定開發商承擔了逾期交房的責任之后，逾期辦證的違約責任就不予承擔的，應認定該約定屬...
商品房延期交付、合同履行不能等涉疫糾紛該如何處理？
來源：合同事務 時間：2021-08-29 12:19當事人因確診或疑似新冠肺炎而住院治療、居家隔離，或因疫情形勢、疫情防控等原因不能及時行使請求權的情形發生于訴訟時效期間最后六個月內的，可適用《中華人民共和國民法總則》第一百九十四條關于訴訟時效中止的規定。當事人確因疫情防控需要請求延期審理、...
已交房有逾期還能起訴嗎(逾期交房法院會怎么判)
來源：精選知識 時間：2022-05-30 10:30開發商無正當理由延期交房的，購房人的選擇如下：一、購房人的合同解除權《合同法》第九十四條規定，當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行的，對方可以解除合同。最高人民法院《商品房買賣合同糾紛解釋》對合理期限進行了明確，該解釋規...
警惕！疫情過后，寧波“維權潮”全面爆發！
來源：侵權損害 時間：2022-07-17 14:392020年，樓市的開局是魔幻的。受疫情影響，開發商的所有動作被迫按下了暫停鍵，隨之而來的是巨大的連鎖反應。據不完全統計，兩個月不到的時間，全國已經有90多家房企相繼破產。而去年一整年，全國破產的房企不過528家。對于開發商而言，疫情期間，線...
逾期交房起訴解除
來源：精選知識 時間：2022-06-01 03:08按照購房合同違約條款處理，額外要求，法院不會支持。 逾期交房違約金一般是按日計算的，開發商每逾期一日并產生一日的違約金，違約越久，違約金總數會越多。在訴訟時，開發商會援引《民法通則》、《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若...
收房后起訴逾期交房 逾期交房起訴流程
來源：精選知識 時間：2022-05-28 16:59逾期交房能先收房后追究責任嗎擔心開發商逾期交房，擔心一旦接收房屋后，就不能再追究開發商違約責任是沒有必要的。因為：第一、接收房屋與追究開發商逾期交房責任之間并無法定的先后順序，也沒有任何法律規定接收房屋后就不能再追究開發商違約責任；第二、在...
不利于一方當事人，格式條款是否適用
來源：其它 時間：2022-04-20 11:30何謂格式條款，各國和地區的規定并不完全一樣。法國表述格式條款為標準合同與附合合同。日本將格式條款稱為普通條款。而德國對應的是一般條款或者一般交易條款。我國臺灣地區則稱為定型化契約或定式契約。我國《合同法》第三十九條第二款規定：格式條款是...