因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，工期可以相應(yīng)順延：

（1）發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。

（2）發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預(yù)付款、進度款，致使工程不能正常進行的。

（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。

（4）設(shè)計變更和工程量增加的。

（5）一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

（6）發(fā)生不可抗力。

（7）專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。

以上這些情況工期可以順延的根本原因在于，這些情況屬于發(fā)包人違約或者是應(yīng)當(dāng)由發(fā)我人承擔(dān)的風(fēng)險。
反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應(yīng)當(dāng)由承包人承擔(dān)的風(fēng)險，則工期不能順延。

當(dāng)發(fā)生工期可以順延的情況時，應(yīng)按以下做法予以確認。
承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內(nèi)，應(yīng)將延誤的工期向工程師提出書面報告。
工程師在收到報告后的14天內(nèi)予以確認答復(fù)，逾期不予答復(fù)，視為報告要求已經(jīng)被確認。

當(dāng)然，工程師確認的工期順延期限應(yīng)當(dāng)是事件造成的合理延誤，由工程師根據(jù)發(fā)生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規(guī)定予以確認。
經(jīng)工程師確認順延的工期應(yīng)該納入合同工期，作為合同工期的一部分。
如果承包人不同意工程師的確認結(jié)果，則按合同規(guī)定的爭議解決方式處理。

在實務(wù)中，法院對于合同約定利息和違約金，主張欠付工程款的利息及違約金，一般法院是可以同時支持的。

既是無效合同，其上什么約定都無效，無效的約定及沒有約定的事都應(yīng)協(xié)商處理。

承包人“以送審價為準”策略如何運用？

承包人根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定起訴建設(shè)單位，是進行有效清欠的最后辦法。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)最高法院司法解釋，靈活運用有關(guān)以送審價為準的策略，爭取有利訴訟地位，促使建設(shè)單位及時主動支付欠款。現(xiàn)本文就以送審價為準策略的法律依據(jù)、法律本質(zhì)、影響因素等作一個探討。一、以送審價為準現(xiàn)實意義建設(shè)工程施工合同糾紛主要是工程造價糾紛。承包人為了盡早清回工程款，竣工驗收后就及時上報結(jié)算書及其相關(guān)結(jié)算依據(jù)。而發(fā)包人處于種種考慮，總是遲延或不配合審價工作。為了妥善解決逾期審價問題，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法......

關(guān)于工程結(jié)算的法律法規(guī)(工程款的結(jié)算方式法律有什么規(guī)定嗎)

1.工程款的結(jié)算方式法律有什么規(guī)定嗎 工程款的結(jié)算方式法律規(guī)定如下： （一）《中華人民共和國建筑法》第十八條：建筑工程造價應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)包單位與承包單位在合同中約定。公開招標發(fā)包的，其造價的約定，須遵守招標投標法律的規(guī)定。發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)按照合同的約定，及時撥付工程款項。 （二）《中華人民共和國合同法》第二百八十六條：發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的，除按照建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可......

工程逾期竣工的時效(逾期竣工違約金訴訟時效)

逾期交房違約金的訴訟時效計算，是從權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害之日起開始計算，即從權(quán)利人能行使請求權(quán)之日開始算起。逾期交房違約金的訴訟時效為二年。在法定的訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人行使請求權(quán)的，人民法院就不再予以保護。下面是訴訟時效有關(guān)法律規(guī)定。 《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效期間為二年，法律另有規(guī)定的除外。第一百三十六條 下列的訴訟時效期間為一年：（一）身體受到傷害要求賠償?shù)模唬ǘ┏鍪圪|(zhì)量不合格的商品未聲明的；（三）延付或者拒付租金的；（......

未有約定逾期交工違約金如何賠償-未有約定逾期交工違約金如何賠償呢

未有約定逾期交工違約金如何賠償? 在建筑工程中,當(dāng)事人可以事先約定工程項目的工期和逾期交工違約金。如果沒有事先約定,承包人應(yīng)在合同中明確逾期交工違約金的具體金額和支付方式。如果沒有約定,承包人和發(fā)包人可以協(xié)商確定。協(xié)商不成的,按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定處理。 那么,如果沒有約定逾期交工違約金,承包人和發(fā)包人應(yīng)該如何處理呢? 根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,當(dāng)事人可以協(xié)商確定逾期交工違約金的金額。如果當(dāng)事人協(xié)商不成,可以按照合同有關(guān)條款或者有關(guān)司法解釋的規(guī)定確定。但是,約定的違約......