搜集證據，到 開發商住所地法院起訴解決 法律依據 《中華人民共和國民事訴訟法》 第二十一條對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經常居住地不一致的，由經常居住地人民法院管轄。
對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。
同一訴訟的幾個被告住所地、經常居住地在兩個以上人民法院轄區的，各該人民法院都有管轄權。
第二十三條 因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》 　第十四條 出賣人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符，合同有約定的，按照約定處理；合同沒有約定或者約定不明確的，按照以下原則處理： 　　（一）面積誤差比絕對值在3％以內（含3％），按照合同約定的價格據實結算，買受人請求解除合同的，不予支持； 　　（二）面積誤差比絕對值超出3％，買受人請求解除合同、返還已付購房款及利息的，應予支持。
買受人同意繼續履行合同，房屋實際面積大于合同約定面積的，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款由買受人按照約定的價格補足，面積誤差比超出3％部分的房價款由出賣人承擔，所有權歸買受人；房屋實際面積小于合同約定面積的，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款及利息由出賣人返還買受人，面積誤差比超過3％部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
　　第十五條 根據《合同法》第九十四條的規定，出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經催告后在三個月的合理期限內仍未履行，當事人一方請求解除合同的，應予支持，但當事人另有約定的除外。
　　法律沒有規定或者當事人沒有約定，經對方當事人催告后，解除權行使的合理期限為三個月。
對方當事人沒有催告的，解除權應當在解除權發生之日起一年內行使；逾期不行使的，解除權消滅。
　　第十六條 當事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應當以違約金超過造成的損失30％為標準適當減少；當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額。
　　第十七條 商品房買賣合同沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法，違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定： 　　逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。
　　逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。

房屋貸款起訴你的對象是給你放貸的銀行，跟開發商一點毛關系都沒有，如果是銀行起訴你的話，那你的房子會被銀行拍賣，如果拍賣的價格沒能抵過你的欠款，那銀行還會繼續起訴你

房子沒拿鑰匙房貸逾期被起訴(房貸逾期了影響拿鑰匙嗎)

因為你的緣故，法院扣除開發商保證金，開發商有權追究你的責任。開發商可以要求法院凍結你的一切財產，包括房子。開發商不會收走你的房子，但一旦法院判決，可以強制拍賣你的房子。房貸逾期被起訴了缺席會有什么后果房貸被起訴缺席法院可強制執行，會被拍賣房產等財產來挽回損失。房貸不還會有以下后果：1. 若一次沒有還款，銀行將會經過電話或短信的方式通知并提醒按時還款，同時會產生罰息。2. 若連續三次未還款，銀行客戶經理將進行催收，同樣借款人會被罰息。3. 若逾期還款次數達到六次及以上，若銀行與借款人協商無果，在履......

房貸逾期被銀行起訴收房怎么辦(房貸逾期銀行可以直接收房子嗎)

首先你的信用就受到影響，再來銀行會申請凍結你相關名下財產，最后還不出來房子會背銀行拍賣還銀行欠的錢。房貸沒還上，若銀行起訴到法院，法院會怎么做法院可能會拍賣房產。如果購房者因變故無法按時償還房貸，可以提前三十日向貸款行申請貸款展期，經銀行查實后，會適當延長房貸期限，并降低月供。一般情況下，如果你沒有按時還房貸，銀行就會來電話、信函催你還款。而且在此期間還會產生滯納金，越積越多。再不還款銀行會上門或發律師函給你，接下來就要按合同條款的有關規定來處置這套房子，如拍賣等。如果貸款人所購房屋沒有在房管部......

房貸逾期開，房貸逾期開發商墊付了業主怎么處理

房貸逾期開發商起訴收回房子 房貸逾期開發商起訴收回房子，交易無法執行銀行接受怎么辦？房屋貸款逾期次數超過二次，銀行會拒絕接受房屋貸款，如果在法律允許的最長還款期限內，銀行仍拒絕還款，可申請法院強制執行，被執行人需承擔法律責任。根據法律規定，貸款到期后借款人應主動歸還借款，逾期未歸還的，銀行會通知法院起訴的。如果借款人不履行還款義務，且銀行不提起訴訟，或是法院經審理認為需要借款人承擔責任的，銀行就會向法院申請強制執行。銀行無權收回房子如果銀行逾期不能追回房子，那么是否意味著銀行根本沒有能......