2023-06-06 20:28發布
導讀符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。裁判要旨人民法院受理破產申請后，管理人對破產申請受理前成立而債務人和對方當事人均未履行完畢的合同有權決定解除或...
◆◆裁判要點◆◆ 符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。◆◆基本案情◆◆ 2006年3月，安徽天宇化工有限公司(以下簡稱安徽天宇公司)與通州建總集團...
◆◆裁判要點◆◆ ◆◆基本案情◆◆ ◆◆裁判結果◆◆ ◆◆裁判理由◆◆ 法院生效裁判認為：本案雙方當事人簽訂的建設工程施工合同雖約定了工程竣工時間，但涉案工程因安徽天宇公司未能按合同約定支付工程款導致停工。現沒有證據證明在工程停工后至法院...
裁判要旨案情簡介 敗訴原因 敗訴教訓、經驗總結 前事不忘、后事之師。為避免未來發生類似敗訴，提出如下建議： 一、對于房地產企業而言，進入破產程序后，已簽訂商品房買賣合同的購房者未支付完畢購房價款，房地產企業也未將房屋過戶給該購房者的...
{裁判要旨｝ {案情簡介｝ {敗訴原因｝{相關法律規定｝ 《中華人民共和國合同法》 第九十四條 有下列情形之一的，當事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能實現合同目的; (二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己...
最高人民法院指導案例：符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。關鍵詞 指導意義 基本案情 裁判結果 裁判理由 相關法條 《中華人民共和國合同法》 ...
作者：唐青林李舒楊巍 轉自：法客帝國 最高人民法院已支付全部購房款的消費者在房地產開發企業進入破產程序后 閱讀提示房地產開發企業進入破產程序后，消費者能否請求該企業繼續履行房屋過戶義務？最高法院認為，如果消費者已支付購...
來源：中國上海司法智庫第213期.以房抵債是房地產企業破產程序中的熱點和難點問題，破產實踐中對以房抵債問題的處理尚未形成統一意見，合同是否繼續履行？管理人能否解除合同？債權人是否享有優先受償權？債權人能否取得房屋所有權或者行使破產取回權？債...
隨著經濟結構的轉型，房地產行業也進入調整階段，部分房企顯現債務危機，更有房企進入破產清算。這無不引起購房人的擔憂，進入破產最終錢房兩空怎么辦呢？ 一、商品房消費者的定義 商品房消費者是指以滿足基本的生活...
最多設置5個標簽!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://www.i8ybdn.cn/data/attach/logo/logo.png', '推薦 武澤天 的問題《對方破產 沒有給工程款 怎么辦》','http://www.i8ybdn.cn/lawask-221253.html','頁面編碼gb2312|utf-8默認gb2312'));){kind=link}
付費偷看金額在0.1-10元之間
相關知識
案例發布 | 施工合同未履行完畢 如何確定別除權起算點？
來源：合同事務 時間：2022-07-03 11:22導讀符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。裁判要旨人民法院受理破產申請后，管理人對破產申請受理前成立而債務人和對方當事人均未履行完畢的合同有權決定解除或...
施工合同未履行完畢 如何確定別除權起算點？
來源：合同事務 時間：2022-01-23 11:29導讀符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。裁判要旨人民法院受理破產申請后，管理人對破產申請受理前成立而債務人和對方當事人均未履行完畢的合同有權決定解除或...
建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限如何確定
來源：工程建筑 時間：2021-12-16 11:10◆◆裁判要點◆◆ 符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。◆◆基本案情◆◆ 2006年3月，安徽天宇化工有限公司(以下簡稱安徽天宇公司)與通州建總集團...
建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限如何確定？
來源：工程建筑 時間：2022-05-10 11:26◆◆裁判要點◆◆ ◆◆基本案情◆◆ ◆◆裁判結果◆◆ ◆◆裁判理由◆◆ 法院生效裁判認為：本案雙方當事人簽訂的建設工程施工合同雖約定了工程竣工時間，但涉案工程因安徽天宇公司未能按合同約定支付工程款導致停工。現沒有證據證明在工程停工后至法院...
已支付全部購房款的消費者在房地產開發企業進入破產程序后，仍可請求該企業履行房屋過戶義務
來源：房產糾紛 時間：2022-06-01 14:36裁判要旨案情簡介 敗訴原因 敗訴教訓、經驗總結 前事不忘、后事之師。為避免未來發生類似敗訴，提出如下建議： 一、對于房地產企業而言，進入破產程序后，已簽訂商品房買賣合同的購房者未支付完畢購房價款，房地產企業也未將房屋過戶給該購房者的...
已支付全部購房款的消費者在開發商進入破產程序后仍可請求該企業履行房屋過戶義務
來源：房產糾紛 時間：2022-06-29 11:33{裁判要旨｝ {案情簡介｝ {敗訴原因｝{相關法律規定｝ 《中華人民共和國合同法》 第九十四條 有下列情形之一的，當事人可以解除合同： (一)因不可抗力致使不能實現合同目的; (二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己...
最高法院指導案例：破產案件中，建設工程承包人別除權行使期限如何計算？
來源：工程建筑 時間：2022-05-23 11:17最高人民法院指導案例：符合《中華人民共和國破產法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優先受償權的期限應自合同解除之日起計算。關鍵詞 指導意義 基本案情 裁判結果 裁判理由 相關法條 《中華人民共和國合同法》 ...
已支付全部購房款的消費者在房地產開發企業進入破產程序后仍可請求該企業履行房屋過戶義務
來源：房產糾紛 時間：2021-11-12 14:26作者：唐青林李舒楊巍 轉自：法客帝國 最高人民法院已支付全部購房款的消費者在房地產開發企業進入破產程序后 閱讀提示房地產開發企業進入破產程序后，消費者能否請求該企業繼續履行房屋過戶義務？最高法院認為，如果消費者已支付購...
重磅發布!涉破產的"以房抵債"5大類問題18條裁判意見匯總
來源：其它 時間：2022-06-07 08:07來源：中國上海司法智庫第213期.以房抵債是房地產企業破產程序中的熱點和難點問題，破產實踐中對以房抵債問題的處理尚未形成統一意見，合同是否繼續履行？管理人能否解除合同？債權人是否享有優先受償權？債權人能否取得房屋所有權或者行使破產取回權？債...
房企進入破產清算中購房人的權利保護
來源：其它 時間：2022-03-15 14:29隨著經濟結構的轉型，房地產行業也進入調整階段，部分房企顯現債務危機，更有房企進入破產清算。這無不引起購房人的擔憂，進入破產最終錢房兩空怎么辦呢？ 一、商品房消費者的定義 商品房消費者是指以滿足基本的生活...